HKFC Industrial Pty Ltd
Satış Şartları ve Koşulları
1. Aşağıdaki satış hüküm ve koşulları, herhangi bir ürün satışı için geçerli olacaktır. HKFC Industrial ("Satıcı"), ilgisiz bir tarafa ("Alıcı"). Satınalma siparişi veya satış siparişi terimleri, ürünlerin "Alıcı" tarafından "Satıcı"dan satın alınmasını detaylandıran belgelerdir. "Satın Alma Siparişi" ve "Satış Siparişi" bu terimlerle eşanlamlıdır ve herein "Siparişler" olarak anılacaktır. Değişiklik Sırası, mevcut bir sipariş açısından bir değişikliği gösteren yazılı belgelerdir.
Teşekkür ve Kabul. Satıcı tarafından onaylanana kadar siparişler geçerli değildir. Onay eit olabilirher Alıcıya yazılı olarak veya sipariş şartlarına göre ifa. Onaylanan tüm Siparişler nihaidir. Satıcı, herhangi bir açık Siparişte teslimat tarihlerinde veya miktarlarında istenen değişiklikleri önceden onaylamalıdır. Yapım programları veya envanter gereksinimleri nedeniyle, Satıcı daha önce onaylanan satın alma siparişlerinde istenen değişiklikleri reddedebilir. Onaylanmış herhangi bir değişiklik, yazılı Değişiklik Talimatı belgesi ile onaylanmalıdır. İptal veya miktarlardaki azalmalar ek ücrete neden olabilir. Bu siparişin satıcı tarafından kabulü veya bu sipariş uyarınca satıcı tarafından herhangi bir ifaya başlanması, Alıcı'nın Satıcı'nın hüküm ve koşullarını ve aşağıda belirtilen fiyatları kabul ettiği anlamına gelir.herein. Sipariş, münhasıran Satıcının hüküm ve koşullarının uygulanabilirliğine açıkça bağlıdır. Alıcı tarafından belirtilen hiçbir şart veya koşul, aşağıdaki durumlar dışında satıcı için bağlayıcı olmayacaktır; Satıcı, bu tür hüküm veya koşulları yazılı olarak açıkça kabul eder. Satıcının belirtilen hüküm ve koşulların herhangi birine veya tümüne özellikle itiraz etmemesi herein ve alıcı, teklifin kabul edilmesi veya Satıcının ifaya başlaması üzerine hereunder, belirtilen hüküm ve koşullarla çelişen veya bunlara ek olan bu tür hüküm ve koşulları geri çekmiş sayılacaktır. herBir.
2. GARANTİ:
a. Satıcı, normal kullanım ve servis koşulları altında her üründe malzeme ve işçilik hatası olmadığını garanti eder. Satıcının bu garanti kapsamındaki yükümlülüğü ve yükümlülüğü, Satıcının tercihine bağlı olarak kendi fabrikasında onarım veya değiştirme ile sınırlıdır, daha fazla ayrıntı için lütfen paragraf f'ye bakın. aşağıda. Satıcı, bu garanti kapsamında, incelemenin açıkladığı, kurcalama, yanlış kullanım, ihmal, uygunsuz depolama, normal aşınma ve tüm durumlardan kaynaklanan görünür kusurlar için yükümlü veya yükümlü olmayacaktır.here Ürünler, Alıcı tarafından bir sisteme monte edilir veya monte edilmiş halden çıkarılır. Garanti kapsamında değerlendirilecek ürünler, sevkiyatta kayıp veya hasarı önlemek için yeterli şekilde paketlenmiş olarak Satıcıya iade edilecektir. Bu garanti kapsamında onarılan veya değiştirilen ürünler, yeni, tam bir garanti süresi boyunca garanti edilir.
b. other Alıcıya satılan ürünler için geçerli olan herhangi bir açık garantide belirtilen sorumluluktan daha fazla, Satıcı sonuçsal, arızi veya diğer durumlardan sorumlu olmayacaktır.her Alıcıya herhangi bir sipariş kapsamında satılan ürünlerin kullanımı, çalıştırılması, arızalanması, arızalanması veya kusurlarından kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan zararları açıkça hariç tutar ve reddeder, Alıcıya satılan ürünlerin Tüketici ürünleri.
c. SATICI HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU REDDEDERHER BU GARANTİ KAPSAMINDA VEYA OTHERWISE, ÜRÜNÜNÜN TAMAMEN VEYA KISMEN SATICI TARAFINDAN ÜRETİLMEYEN PARÇALARINDA VEYA PARÇALARINDA KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ARIZASI İÇİN.
d. GEÇERLİ GARANTİ VEYA GARANTİLERİN ŞARTLARI, OLASI OLDUĞU GİBİ, YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ, BU DÜZENDE VE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VE HEPSİ YERİNE GEÇERLİ OLACAK TEK VE MÜNHASIR GARANTİ ŞARTLARIDIR.HER AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER. SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL OLARAK, HERKESİNLİKLE HARİÇ TUTULMUŞTUR.
e. Ürünlerimizin uygun olmayan şekilde taşınması, montajı veya uygulanması nedeniyle kişilere veya eşyalara gelebilecek her türlü zarardan Satıcı sorumlu değildir.
F. Direnç ürünlerimiz için şartlar:
i) Ohm Yasasına göre
ii) uygulama kılavuzumuza göre: http://www.mf-powerresistor.com/application.htm
3. Teknik Özellikler. Aksi takdirdeheröngörüldüğü gibi, tüm Siparişler bir HKFC Parça Numarasına atıfta bulunmalı ve bu nedenle Siparişin ön yüzünde belirtilmelidir. Alıcı tarafından kolaylık olması için atanan Alıcı Parça Numaraları, yalnızca uygun HKFC Parça numarası ile birlikte kullanılabilir. Bir HKFC Ürününün kontrollü bir sürümünü gösteren Alıcı Parça Numaraları yalnızca aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:here Bu konfigürasyon için Müşteri Kaynağı Kontrollü Çizim, Satıcı tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmıştır ve Sipariş onayı ile onaylanmıştır.
4. Teslimat Programı ve Mücbir Sebep. Teslimat programı, Sipariş onayında belirlenir. Stok Envanterinden alıntılanan herhangi bir teslimat, önceden satışa tabidir. Teslimatları gelecekteki bir programa göre olan herhangi bir satınalma siparişi, tüm gönderileri satınalma siparişi tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamış olmalıdır. Teslimat planındaki değişiklikler ek ücrete neden olabilir. Aksine herhangi bir şey olursa olsun, satıcı, üretim veya teslimattaki herhangi bir makul gecikmeden sorumlu olmayacaktır. Üretimde veya teslimatta makul bir süreyi aşan bir gecikme olması durumunda, gecikme yangın, sivil veya askeri makamların grevi, savaş, husumet, ayaklanmalar, hükümet müdahalesi, enerji krizleri, salgın veya pandemi nedeniyle meydana gelir. tedarikçilerin malzeme veya bileşenleri zamanında teslim etmesi veyahere böyle bir gecikme ot neden olurher Satıcının kontrolü dışında veya kusuru veya ihmali olmaksızın ortaya çıkan sebepler varsa, ekipmanın teslim tarihi veya tarihleri, bu tür bir gecikme nedeniyle kaybedilen zamana eşit bir süre için uzatılacaktır.
5. Hızlandırılmış Teslimat. Standart teslim sürelerinden veya önceden onaylanmış programdan önce hızlandırılan veya talep edilen teslimatlar, en iyi çaba esasına göre yapılır. Satıcı, herhangi bir hızlandırılmış teslimat tarihini yerine getirememesi nedeniyle hiçbir sorumluluk veya yükümlülük taşımaz.
6. Faturalandırma ve Ödeme.
i)Standart Ürünler : Satıcı, Satın Alma Siparişi Talebine yanıt olarak ödeme koşullarını sağlayacaktır. Ödeme koşulları Sipariş onayı ile belirlenecektir. Siparişler, üzerinde anlaşılan ödeme koşullarını yazılı olarak Siparişin ön yüzünde belirtmelidir. Faturalar sevkiyat sırasında hazırlanacak ve Sipariş talimatlarına göre Alıcıya teslim edilecektir. Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda Satıcı,her
a. Alıcının performansını ihlal ettiğini beyan etmek ve herhangi bir Alıcının Siparişini varsayılan olarak feshetmek;
B. gecikmiş ödemeler yapılana kadar herhangi bir Alıcının Siparişi kapsamında gelecekteki sevkiyatı alıkoymak;
C. herhangi bir Alıcı Siparişi kapsamında gelecekteki gönderileri, ödemedeki gecikme düzeltildikten sonra bile bir KOİ veya peşin bazında teslim etmek; veya
D. uygulanabilir ve yasaların izin verdiği şekilde yukarıdaki hak ve çözüm yollarından herhangi birini birleştirin.
ii) Özelleştirilmiş Ürünler : Ürün, müşterinin uygulama ihtiyacına ve durumuna göre üretilmelidir. Ödeme koşulları eit olabilirher
a. Sipariş onaylandığında tam ön ödeme;
B. % 35 peşinat ve görüşte L/C bakiyesi;
C. Sevkiyat öncesi %50 peşinat ve bakiye. Ön ödeme/depozito iade edilmez.
iii) Yeni Yurtdışı alıcı/müşteri: Ödeme koşulları değişebilirher (1) Sipariş onaylandığında tam ön ödeme; (2) %35 peşinat ve görünürde L/C bakiyesi; (3) %50 peşinat ve sevkiyat öncesi bakiye. Ön ödeme/depozito iade edilmez.
iv) Alıcının, ödemeyi kararlaştırılan ödeme koşullarına göre gecikmeden ayarlaması gerekir.
v) Gecikme ödemesi, Alıcı ve Satıcı arasında imzalanmış herhangi bir sözleşmenin feshedilmesine yol açabilir. Böyle bir durumda Satıcı, Alıcıya yazılı fesih bildirimi gönderecektir.
Hiçbir şey herein herhangi bir ottan feragat ederher satıcının yasaların izin verdiği veya herhangi bir Siparişte belirtilen hak ve çareleri ile belirtilen tüm hak ve çareler herein kümülatif olarak kabul edilecek ve tüm diğerher mevcut haklar ve çareler. Vadesi geçmiş siparişler için ödenen peşinat veya depozito İade Edilemez, başkasına devredilemez.her sipariş verilemez ve eski durumuna getirilemez ve farklı bir siparişe verilemez. Satıcı, gecikmeli ödeme emirleri için sevkiyat yapmama hakkını saklı tutar. Vadesi geçen ödeme tarihinden itibaren üç ayı aşan ödemelerde, Satıcı, vadesi geçmiş sipariş edilen ürün/ürünleri, Satıcıya herhangi bir tazminat ödemeden, Satıcıya uygun olan herhangi bir şekilde ele alabilir. alıcı.
7. Paketleme ve Nakliye. Tüm siparişler kargoda zarar görmemesi için paketlenir ve kutulanır. Tüm paketler, paketin dışında bir sevk irsaliyesi taşır. Özel ambalaj etiketleri, Siparişte belirtilmeli ve açıkça belgelenmeli ve Satıcının Sipariş teyidi ile onaylanmalıdır.
8. Eski iş. Kaybetme riski. Tüm siparişler Ex-Work'tür. Siparişler, onaylanmış Siparişte veya sevkiyattan önce sağlanan Alıcı talimatlarına göre gönderilir.
9. Mülkiyet Hakları : Satıcı, kullanılan veya kullanılan herhangi bir veri, bilgi, araç, özellik, fikir, kavram, icat, yazarlık eseri, ürünler, teknik bilgi, süreçler, teknikler ve benzerlerine ilişkin tüm hak, unvan ve menfaati elinde tutacaktır. Satıcı, çalışanları ve alt yüklenicileri tarafından Alıcının Siparişi ile bağlantılı olarak geliştirilmiştir. Alıcı, Satıcının tüm ürünler, spesifikasyonlar, tasarımlar, keşifler, buluşlar, patentler, telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve diğer ürünlere ilişkin tüm mülkiyet haklarını elinde bulundurduğunu kabul eder.her Mallara ilişkin mülkiyet hakları. Aksi takdirdeherSatıcıya yazılı olarak tanımlanmış, hiçbir bilgi veya bilgi heretofor veya herKoşulların yerine getirilmesinde veya bunlarla bağlantılı olarak Satıcıya ifşa edildikten sonra hereof, gizli veya özel olarak kabul edilecek ve bu tür herhangi bir bilgi veya bilgi kısıtlamadan muaf olacaktır, diğerher değerlendirmenin bir parçası olarak, patent ihlali iddiasından daha hervay.
10 Geçerli Kanun ve Yer : Tarafların performansı ve herhangi bir adli veya tahkim yargılaması, Avustralya yasalarına göre yorumlanacak ve yönetilecektir.
11 İhtilaflar ve Tahkim : Taraflar, Satıcının Teklifi veya Alıcının Siparişi kapsamında veya bunlarla ilgili veya yorumlanması, ifa edilmesi veya feshedilmesi de dahil olmak üzere esaslı bir ihlalden kaynaklanan herhangi bir ihtilaf, ihtilaf veya iddiayı çözmeye çalışacaklardır. Taraflar bu anlaşmazlığı çözemezlerse, either Taraf, uyuşmazlığı tahkime götürebilir. Tahkim, Avustralya'da ve Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurallarına uygun olarak, üzerinde karşılıklı olarak mutabık kalınacak bir kişi veya makam tarafından yürütülecektir. Kararın ve/veya hükmün verilmesi de dahil olmak üzere tahkim, anlaşmazlığın, ihtilafın veya talebin çözümü için münhasır forum olacaktır. Hakem, Taraflar arasındaki keşif anlaşmazlıklarına ilişkin nihai kararı verecektir. Taraflar ve hakem tarafından tanıkların dinlenmesine izin verilecektir. Taraflara yazılı bir transkript hazırlanacak ve sunulacaktır. Bu transkriptin maliyeti Taraflarca eşit olarak karşılanacaktır. Hakemin kararı veya kararı, kararın veya kararın dayandığı nedenleri belirtecek ve nihai ve Taraflar için bağlayıcı olacaktır. Hakim olan Taraf, hakemin takdirine bağlı olarak, avukatlık ücretlerinin ödenmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tahkim masrafları için tazminat alma hakkına sahip olacaktır. Her iki Taraf da herhangi bir hukuk sistemi kapsamında herhangi bir temyiz hakkından feragat eder. Hüküm, herhangi bir yetkili yargı mahkemesi nezdinde bu mahkemeye eit tarafından başvurulması üzerine icra edilebilir olacaktır.her Parti. Hakem, tarafından hariç tutulan herhangi bir tazminat türüne karar verme yetkisine sahip olmayacaktır. hereunder ve Taraflarca bu şekilde talimat verilecektir.
12 İPTAL VE İADE EDİLEMEZ :
i) Aksi takdirdeherSatıcı tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmesi halinde, satın alınan tüm ürünler İptal Edilemez ve İade Edilemez (NC/NR) olarak kabul edilecektir.
ii) Müşterinin siparişi iptal etmesi gerektiğinde, ödenen depozito veya ödemenin tamamı iade edilemez.
iii) Firmamız sipariş iptalinden doğacak her türlü zarar için müşteriyi talep etme hakkını saklı tutar. Müşteri, maddi kayıplarımızı ve diğerher sipariş iptallerinden kaynaklanan maliyetler.
iv) Mutabık kalınan veya onaylanan teslimat programı, müşteri bizim onayımız olmadan erteleyemez.
13 Ürün Geliştirme : Satıcı, Ürün özelliklerinin tam amacı karşılandığı sürece süreç ve/veya ürün iyileştirmeleri yapma hakkını saklı tutar.